Rakennusliiton tukilakot teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden kohteissa
- Jäsenuutinen
Teollisuusliitto on julistanut lukuisia teknologia- ja kemianteollisuuden toimialaan kohdistuvia lakkoja. Lakot toteutuvat 27.1.2025 alkaen, mikäli käynnissä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa ei saavuteta ratkaisua.
Rakennusliitto on 17.1.2025 ilmoittanut osallistuvansa näihin Teollisuusliiton lakkoihin tukilakoilla pysäyttämällä kaikkien Rakennusliiton sopimusalojen työt seuraavissa kohteissa:
– Boliden Harjavalta Oy, Harjavalta
– Outokumpu Chrome Oy, Tornion tehdas
– Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas
– SSAB Europe Oy, Raahe
– Yara Suomi Oy, Siilinjärven tehdas
Tulilakko koskee em. tehtaissa käynnissä olevia rakennustöitä ja niitä työvuoroja, jotka alkavat maanantain 27.1.2025 klo 00.00 ja lauantain 1.2.2025 klo 17.59 välisenä aikana.
Rakennusliiton ilmoitus tukilakoista
Vaikutukset urakkasopimuksiin
Rakennusliiton tukilakoilla voi toteutuessaan olla vaikutuksia em. tehdaskohteiden alueella suoritettavien rakennustöiden aikatauluihin. Rakennusurakan yleisten sopi-musehtojen YSE 23 §:n mukaan, mikäli työmaalla syntyy työtaistelujen vuoksi töiden viivästymisen uhka, urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaajalle. Mikäli työtaistelut vaikuttavat urakan aikatauluun, urakoitsijalla on YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan kohtuullinen pidennys sekä korvausta viivästyksestä aiheuttamista keskeytyskustannuksista YSE 50 §:n mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilmoittaa vaatimuksistaan välittömästi tilaajalle kirjallisesti uhalla, että hän muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin.